蚌埠和顺沁园春水景喷泉工程招标文件

发表时间:2018-11-13 09:47

安徽水利市政园林建设有限公司

询价公告

各单位:

现对我公司所属  市政园林项目所需  蚌埠和顺沁园春水景喷泉工程(详见后附报价表)进行公开询价,请各单位按要求进行报价。同等条件下选择低价中标。本报价表经报价单位盖章后生效,传真件有效。

一、现将有关事项说明如下:

1、供应商应就采购清单中的相关要求组织报价,报价表签字盖章以邮寄方式或送达(送达日必须在报价截止日期前)。另需附单位营业执照、组织机构代码证、税务登记证等复印件加盖公章。

2、送达或回函地址:安徽省蚌埠市学府路100号和顺大厦十楼成本核算中心招标办

收 件 人:安徽水利市政园林建设有限公司成本核算中心   乐工 (信封应注明“报价函”)   QQ464097819

3、签约方的报价书将作为合同的组成部分。

4、施工地点: 安徽省蚌埠市  

5、供货时间:20191 30 前完成(其他具体到场时间根据施工现场确定)。

6、询价时间:2018  11 12 -2018  11  14

7、报价截止日期:2018  11  15 日上午900(以收到时间为准)

8、付款方式:按询价清单备注栏约定的付款方式。

9、工程量清单报价表

  10、咨询电话:韩 康  13905529945  

二、或者与以下联系人索取清单。

安徽水利市政园林建设有限公司

地址:蚌埠市学府路100号和顺大厦10楼成本核算中心

联系人:袁方       电话:18895601838

 传真:0552-3831681

日期:2018年11月12日

安徽水利市政园林建设有限公司

蚌埠和顺沁园春水景喷泉工程

限额内询价文件

投 标 人:                         (盖单位章)

 法定代表人:                      

或其委托代理人:                   (签字或盖章)

本项目拟任项目经理:              (签字或盖章)

一、询标内容

1、工程名称: 蚌埠和顺沁园春水景喷泉工程

2、工作内容:水池内给排水管道预埋、喷头及灯具安装、水泵安装、线缆敷设、系统调试、保证喷泉功能的一系列工作等

3、投标人资格要求:

(1)独立的企业法人;

(2)营业执照含喷泉设备安装的经营范围;

(3)喷泉景观行业安全生产证;

4、建设地点: 安徽省蚌埠市和顺沁园春小区    

5、承包方式: 包工包料。

6、质量要求: 合格

7、工作日期:2018年 1130日至2019130

二、投标报价书(格式)

致:安徽水利市政园林建设有限公司

1、在研究了                           的询标函文件全部内容的基础上,我们愿意按人民币大写                               (yen              )(详见投标报价表),承担文件中规定的全部责任和义务。

投标人:(单位全称并加盖公章)
法定代表人或其授权的代理人:(签字)
注册地址:
电话:
传真:
邮编:
日期:

                 

三、授权委托书(格式)

安徽水利市政园林建设有限公司

本授权委托书声明:本人            (居民身份证号码:                     系                的法定代表人,现委托委托代理人姓名、职务                (居民身份证号码:                     )为我方的委托代理人,代表我方就                   签署投标文件、进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务,特签名如下,以兹证明。

投标单位:(盖单位公章)

授权人(法定代表人):(签字)

被授权人(附身份证复印件):(签字)

日   期:


          工程量清单


工程名称:蚌埠和顺沁园春水景喷泉工程


序号

项目
名称

工作内容


数量

税前单价(元)

税后单价(元)
 (税金3%

税后合价(元)

备注

次入口涌泉水景







1

涌泉稳流主管道

1、型号:DN65
 2、材质:PPR
 3、工作内容:人工挖填、管道预埋、连接,根据现场加工,工具乙方自备,含施工辅材;        
 5、工完料清、成品保护;
 6、根据图纸及设计优化,达到喷泉效果          

m

12.00




包工包料

2

喷泉稳流主管道

1、型号;DN25
 2、材质:PPR
 3、工作内容:人工挖填】管道预埋、连接,根据现场加工,工具乙方自备,含施工辅材;        
 5、工完料清、成品保护;
 6、根据图纸及设计优化,达到喷泉效果  

m

4.00




包工包料

3

涌泉相报

1、型号;DN25
 2、材质:304不锈钢
 3、工作内容:与管道连接,根据现场加工,工具乙方自备,含施工辅材;        
 5、工完料清、成品保护;
 6、根据图纸及设计优化,达到喷泉效果  

3.00




包工包料

4

喷泉调压阀

1、型号:DN25
 2、材质:304不锈钢
 3、工作内容:与管道连接,根据现场加工,工具乙方自备,含施工辅材;        
 5、工完料清、成品保护;
 6、根据图纸及设计优化,达到喷泉效果  

3.00




包工包料

5

止回阀

1、型号:DN65
 2、材质:铸铁,做防锈、防腐处理
 3、工作内容:与管道连接,根据现场加工,工具乙方自备,含施工辅材;        
 5、工完料清、成品保护;
 6、根据图纸及设计优化,达到喷泉效果  

1.00




包工包料

6

水下中空灯

1、规格:24V/9W
 2、材质:ABS外壳
 3、工作内容:与管线连接、调试;含基础固定件

3.00




包工包料

7

喷泉专用泵

1、型号:QY40-9-1.5
 2、材质:铸铁
 3、成品制安、与管网连接

1.00




包工包料

8

电缆线

1、规格:2*2.5
 2、电缆穿线、连接、接头防水、防漏电处理,含施工用辅材材料费、机械费  
 3、电缆场内运输、产生垃圾清运      
 4、成品保护    

200.00




包工包料

9

电缆线

1、规格:3*2.5+1
 2、电缆穿线、连接、接头防水、防漏电处理,含施工用辅材材料费、机械费  
 3、电缆场内运输、产生垃圾清运      
 4、成品保护    

200.00




包工包料

10

PE50线管

1、规格:DN50
 2、材质PE穿线管
 3、工作内容:人工挖填、与基建班组配合预埋、安装、包工包料,成品保护。

m

50.00




包工包料

11

喷泉专用配电柜

1、材质:不锈钢、防雨
 2、配电箱基础开挖、基础粘土砖乙方采购、砌筑、内外抹面
 3、含彩灯低压变压器                3、配电箱基础与配电箱尺寸相匹配    
 4、 配电箱运行、调试              5、产生垃圾清运                   6、成品保护  

1.00




包工包料

12

法兰

1、型号:DN65
 2、不锈钢材质
 3、成品制作、安装

3.00




包工包料

13

喷泉回水管道

1、规格:DN200
 2、材质:PE给水管
 3、线管连接,与基建班组配合埋设、线管根据现场加工,工具乙方自备,含施工辅材

m

12.00




包工包料

14

喷泉给水管道

1、规格:DN50
 22、材质:PPR
 3、线管连接,人工挖填、与基建班组配合埋设、线管根据现场加工,工具乙方自备,含施工辅材

m

12.00




包工包料

15

喷泉排水管道

1、规格:DN63
 2、材质:PE给水管
 3、人工挖填、线管连接,与基建班组配合埋设、线管根据现场加工,工具乙方自备,含施工辅材

m

4.00




包工包料

16

喷泉排水管道

1、规格:DN80
 2、材质:PE给水管
 3、人工挖填、线管连接,与基建班组配合埋设、线管根据现场加工,工具乙方自备,含施工辅材

m

6.00




包工包料

17

喷泉给水阀

1、规格:DN50
 2、材质:喷泉专用
 3、工作内容:成品制安、调试

1.00




包工包料

18

排水球阀

1、规格:DN50
 2、材质:不锈钢
 3、安装、包工包料,成品保护。

1.00




包工包料

19

排水闸阀

1、规格:DN80
 2、材质:铸铁
 3、安装、包工包料,成品保护。

1.00




包工包料

20

法兰

1、规格:DN80
 2、工作内容:成品制安,成品保护。

2.00




包工包料

21

调试费

整体调试

1




包工包料

入口水景






包工包料

1

喷泉稳流主管道

1、型号:DN80
 2、材质:PPR
 3、工作内容:人工挖填、管道预埋、连接,根据现场加工,工具乙方自备,含施工辅材;        
 5、工完料清、成品保护;
 6、根据图纸及设计优化,达到喷泉效果          

m

16.00




包工包料

2

喷泉稳流主管道

1、型号:DN32
 2、材质:PPR
 3、工作内容:人工挖填、管道预埋、连接,根据现场加工,工具乙方自备,含施工辅材;        
 5、工完料清、成品保护;
 6、根据图纸及设计优化,达到喷泉效果          

m

6.00




包工包料

3

涌泉相报

1、型号;DN25
 2、材质:304不锈钢
 3、工作内容:与管道连接,根据现场加工,工具乙方自备,含施工辅材;        
 5、工完料清、成品保护;
 6、根据图纸及设计优化,达到喷泉效果  

5.00




包工包料

4

喷泉调压阀

1、型号:DN25
 2、材质:304不锈钢
 3、工作内容:与管道连接,根据现场加工,工具乙方自备,含施工辅材;        
 5、工完料清、成品保护;
 6、根据图纸及设计优化,达到喷泉效果  

5.00




包工包料

5

喷泉止回阀

1、型号:DN80
 2、材质:铸铁,做防锈、防腐处理
 3、工作内容:与管道连接,根据现场加工,工具乙方自备,含施工辅材;        
 5、工完料清、成品保护;
 6、根据图纸及设计优化,达到喷泉效果  

1.00




包工包料

6

水下中空灯

1、规格:24V/9W
 2、材质:ABS外壳
 3、工作内容:与管线连接、调试;含基础固定件

5.00




包工包料

7

喷泉专用泵

1、型号:QY65-7-2.2
 2、材质:铸铁
 3、成品制安、与管网连接

1.00




包工包料

8

电缆线

1、规格:2*2.5
 2、电缆穿线、连接、接头防水、防漏电处理,含施工用辅材材料费、机械费  
 3、电缆场内运输、产生垃圾清运      
 4、成品保护    

200.00




包工包料

9

电缆线

1、规格:3*2.5+1
 2、电缆穿线、连接、接头防水、防漏电处理,含施工用辅材材料费、机械费  
 3、电缆场内运输、产生垃圾清运      
 4、成品保护    

200.00




包工包料

10

喷泉专用配电柜

1、材质:不锈钢、防雨
 2、配电箱基础开挖、基础粘土砖乙方采购、砌筑、内外抹面
 3、含彩灯低压变压器                3、配电箱基础与配电箱尺寸相匹配    
 4、 配电箱运行、调试              5、产生垃圾清运                   6、成品保护  

1.00




包工包料

11

法兰

1、规格:DN80
 2、工作内容:成品制安,成品保护。

3.00




包工包料

12

喷泉回水管道

1、规格:DN200
 2、材质:PE给水管
 3、线管连接,与基建班组配合埋设、线管根据现场加工,工具乙方自备,含施工辅材

m

6.00




包工包料

13

喷泉给水管道

1、规格:DN50
 22、材质:PPR
 3、人工挖填、线管连接,与基建班组配合埋设、线管根据现场加工,工具乙方自备,含施工辅材

m

12.00




包工包料

14

喷泉排水管道

1、规格:DN80
 2、材质:PE给水管
 3、人工挖填、线管连接,与基建班组配合埋设、线管根据现场加工,工具乙方自备,含施工辅材

m

6.00




包工包料

15

PE50线管

1、规格:DN50
 2、材质:PE
 3、人工挖填、线管连接,与基建班组配合埋设、线管根据现场加工,工具乙方自备,含施工辅材

m

50.00




包工包料

16

喷泉给水阀

1、规格:DN50
 2、材质:喷泉专用
 3、工作内容:成品制安、调试

1.00




包工包料

17

排水闸阀

1、规格:DN80
 2、材质:铸铁
 3、安装、包工包料,成品保护。

1.00




包工包料

18

法兰

1、规格:DN80
 2、工作内容:成品制安,成品保护。

2.00




包工包料

19

调试费

整体调试

1




包工包料

中心水景






包工包料

1

喷泉稳流主管道

1、型号:DN80
 2、材质:PPR
 3、工作内容:人工挖填、管道预埋、连接,根据现场加工,工具乙方自备,含施工辅材;        
 5、工完料清、成品保护;
 6、根据图纸及设计优化,达到喷泉效果          

m

24.00




包工包料

2

喷泉稳流主管道

1、型号:DN65
 2、材质:PPR
 3、工作内容:人工挖填、管道预埋、连接,根据现场加工,工具乙方自备,含施工辅材;        
 5、工完料清、成品保护;
 6、根据图纸及设计优化,达到喷泉效果          

m

8.00




包工包料

3

喷泉调压阀

1、型号:DN80
 2、材质:304不锈钢
 3、工作内容:与管道连接,根据现场加工,工具乙方自备,含施工辅材;        
 5、工完料清、成品保护;
 6、根据图纸及设计优化,达到喷泉效果  

1.00




包工包料

4

水下彩灯

1、规格:24V/9W
 2、材质:ABS外壳
 3、工作内容:与管线连接、调试;含基础固定件

16.00




包工包料

5

灯卡

与彩灯固定、连接

16.00




包工包料

6

喷泉专用泵

1、型号:QY80-10-4
 2、材质:铸铁
 3、成品制安、与管网连接

1.00




包工包料

7

电缆线

1、规格:2*2.5
 2、电缆穿线、连接、接头防水、防漏电处理,含施工用辅材材料费、机械费  
 3、电缆场内运输、产生垃圾清运      
 4、成品保护    

200.00




包工包料

8

电缆线

1、规格:3*2.5+1
 2、电缆穿线、连接、接头防水、防漏电处理,含施工用辅材材料费、机械费  
 3、电缆场内运输、产生垃圾清运      
 4、成品保护    

200.00




包工包料

9

喷泉专用配电柜

1、材质:不锈钢、防雨
 2、配电箱基础开挖、基础粘土砖乙方采购、砌筑、内外抹面
 3、含彩灯低压变压器                3、配电箱基础与配电箱尺寸相匹配    
 4、 配电箱运行、调试              5、产生垃圾清运                   6、成品保护  

1.00




包工包料

10

法兰

1、规格:DN80
 2、工作内容:成品制安,成品保护。

3.00




包工包料

11

喷泉回水管道

1、规格:DN200
 2、材质:PE给水管
 3、线管连接,与基建班组配合埋设、线管根据现场加工,工具乙方自备,含施工辅材

m

12.00




包工包料

12

喷泉给水管道

1、规格:DN63
 2、材质:PPR给水管
 3、线管连接,与基建班组配合埋设、线管根据现场加工,工具乙方自备,含施工辅材

m

12.00




包工包料

13

喷泉排水管道

规格:DN65
 2、材质:PPR排水管
 3、线管连接,与基建班组配合埋设、线管根据现场加工,工具乙方自备,含施工辅材

m

8.00




包工包料

14

喷泉排水管道

规格:DN80
 2、材质:PPR排水管
 3、线管连接,与基建班组配合埋设、线管根据现场加工,工具乙方自备,含施工辅材

m

6.00




包工包料

15

PE50线管

1、规格:DN50
 2、材质:PE
 3、人工挖填、线管连接,与基建班组配合埋设、线管根据现场加工,工具乙方自备,含施工辅材

m

50.00




包工包料

16

喷泉给水阀

1、规格:DN50
 2、材质:PPR
 3、工作内容:成品制安、调试

1.00




包工包料

17

排水闸阀

1、规格:DN80
 2、材质:铸铁
 3、安装、包工包料,成品保护。

1.00




包工包料

18

法兰

1、规格:DN80
 2、工作内容:成品制安,成品保护。

2.00




包工包料

19

调试费

整体调试

1




包工包料

会所水景






包工包料

1

喷泉给水管道

1、型号:DN50
 2、材质:PPR
 3、工作内容:人工挖填、管道预埋、连接,根据现场加工,工具乙方自备,含施工辅材;        
 5、工完料清、成品保护;
 6、根据图纸及设计优化,达到喷泉效果          

m

12.00




包工包料

2

喷泉排水管道

1、型号:DN80
 2、材质:PPR
 3、工作内容:人工挖填、管道预埋、连接,根据现场加工,工具乙方自备,含施工辅材;        
 5、工完料清、成品保护;
 6、根据图纸及设计优化,达到喷泉效果          

m

6.00




包工包料

3

喷泉给水阀

1、规格:DN50
 2、材质:喷泉专用
 3、工作内容:成品制安、调试

1.00




包工包料

4

排水闸阀

1、规格:DN80
 2、材质:铸铁
 3、安装、包工包料,成品保护。

1.00




包工包料

5

法兰

1、规格:DN80
 2、工作内容:成品制安,成品保护。

2.00




包工包料

19

调试费

整体调试

1




包工包料

合计


















备注:

1、固定单价承包,施工过程中不予调整,是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。应包括施人工、材料、机械、管理费、保险、甲方要求的复检费用、利润、税金及为完成该项目工作所需投入的其他一切费用等。包括但不限于:人工费、材料费、机械费、损耗、附件及配件、包装费、保险费、运输费、现场经费、基坑排水、模板费、机械进出场费、交叉施工配合费及其它班组破坏修复费合同范围内的现场卫生清理、冬雨季施工费、模板费、合同范围内的自我成品保护费、酷热天气施工费、扬尘污染与防治费、技术措施费、施工用水电费、人工费调整、管理费、规费、税金、利润、企业经营费、扰民调停费、风险费、施工及技术资料费、赶工费、治安保卫费、安全防护措施费、安全文明施工费、测量费、夜间施工费、材料周转搬运费、竣工清理费、环境保护费、工程移交招标人后撤场费、竣工图及竣工资料编制费及建设单位分包项目、建设单位监控分包项目等所有有关工程竣工且验收合格直至建委备案完成移交所需的所有风险、责任等交付正常使用的一切费用,及竣工后的维修、保修有关之杂项(按规范要求及图纸所示)所需的一切费用。

2、设计变更(含签证):合同中已有的适用于变更工程的价格,按照合同已有的价格计算,合同中没有适用的和类似的价格,由乙方提出适当的变更价格报甲方代表审核确认。设计变更审核后的综合单价将根据中标价与招标控制价下浮比例同比例下浮。现场签证乙方在发生签证之日起3日内,报至甲方工程部及现场施工负责人进行对工程量及事由进行签字确认,在5日内报至甲方核算负责人进行后续手续的审核、确认。每月25日作为当月签证的节点,逾期未报,此项费甲方将不再支付,签证价款确定后,计入工程决算。

3、本合同工程量以现场审计为准。最终结算价款:最终结算价款=合同综合单价*现场审计工程量+(签证、设计变更工程费用)-水电费(0.7%)-现场处罚费用-其它费用。


附件:

  1. 营业执照复印件

    2、安全生产许可证复印件;

    合同编号:                


    建筑工程施工劳务分包合同

    工程名称:蚌埠和顺沁园春水景喷泉工程

    工程地点:蚌埠市涂山路与航华路交叉口      

    合同签订时间:                  

    合同订立地点:                


建筑工程施工劳务分包合同

工程承包人(甲方): 安徽水利市政园林建设有限公司  

劳务分包人(乙方):      

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于安徽水利和顺地产有限公司 (以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承()包合同(以下简称为“总()包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

1、劳务分包人资质情况

资质证书号码:                                          

发证机关:                                              

资质专业及等级:                                        

复审时间及有效期:                                      

2、劳务分包工作对象及提供劳务内容

工程名称:  蚌埠和顺沁园春喷泉水景工程

工程地点:  蚌埠市涂山路与航华路交叉口    

分包范围及提供劳务分包内容:水池内给排水管道预埋、喷头及灯具安装、水泵安装、线缆敷设、系统调试、保证喷泉功能的一系列工作等。

3、分包工作期限

开始工作日期: 2018 11 30 日,结束工作日期: 2019  1 30 日,工期总日历工作天数为:  60 天,具体开工时间以甲方下发的进场通知为准。

4、质量标准

工程质量:按总()包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必达到质量评定  合格  等级。

5、履约担保

5.1工程承包人   不要求  要求  不要求)劳务分包人提供履约担保。工程承包人要求劳务分包人提供履约担保的,劳务分包人应在签订合同时向工程承包人提供履约担保,履约担保可以采用银行保函、现金等形式。分包人办理履约担保的费用已包括在签约合同价内。

5.2劳务分包人提供履约担保的形式、金额及期限:  /

6、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

(1)本合同;

(2)本合同附件;

(3)工程承包人的招标文件;

(4)劳务分包人的投标文件;

(5)总()包合同。

7、标准规范

除本工程总()包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:

(1)施工图设计文件

(2)符合其他国家有关的规范、标准、规程规定

(3)其他现行国家和行业标准、地方标准及滁州市发布的相关文件

8、总(分)包合同

8.1工程承包人应提供总()包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。

8.2劳务分包人应全面了解总()包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)

9、图纸

9.1工程承包人应在劳务分包工作开工_/_天前,向劳务分包人提供图纸_1_套,以及与本合同工作有关的标准图_/_套。

10、项目经理

10.1工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为     ,职务:    ,职称:      

11、工程承包人义务

11.1组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总()包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期、质量和安全向发包人负责;

11.2负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;

11.3负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;

11.4按时提供图纸;

11.5负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系;

11.6按本合同约定,向劳务分包人支付劳务报酬。

12、劳务分包人义务

12.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,按要求配备管理人员及具有相应资格证书的熟练工人;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

12.2劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前  5  天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施;

12.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建筑主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

12.4自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;

12.5按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫及消防工作;

12.6按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收;

12.7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

12.8妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施;

12.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令;

12.10除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责,劳务分包人应承担并履行总()包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序;劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。

12.11劳务分包人委派的项目经理每月驻工地时间不少于20天,且不得随意更换。劳务分包人变更项目经理应书面通知工程承包人,经工程承包人书面同意后变更生效。

12.12劳务分包人应按照国家关于对农民工管理的有关规定,以及工程承包人关于农民工管理的相关制度和要求,依法与所招用的农民工签订劳动合同,实行实名制管理,按时足额发放农民工工资,不得无故拖欠或克扣。

13、安全施工与检查

13.1劳务分包人应遵守工程建筑安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担;

13.2劳务分包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。劳务分包人不得违反安全管理的规定进行施工。因劳务分包人原因导致的安全事故,由劳务分包人承担相应责任及发生的费用。

14、安全防护

14.1劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近及其它危险地段、部位施工时,施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施,经工程承包人认可后实施;

14.2实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,劳务分包人应在施工前 3 天以书面形式通知工程承包人,并提出相应的安全防护措施,经工程承包人及相关部门认可后实施;

14.3劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品),由劳务分包人提供使用计划,由工程承包人负责供应,费用由劳务分包人承担。

15、事故处理

15.1发生人身伤亡及其他安全事故,劳务分包人应立即报告工程承包人,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

16、保险

16.1劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用;

16.2保险事故发生时,劳务分包人有责任采取必要的措施,防止或减少损失。

17、材料、设备供应

17.1劳务分包人应在接到图纸后  /  天内,向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划;经确认后,工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输、卸车的,劳务分包人必须及时进行,费用由劳务分包人承担。如质量、品种、规格、型号不符合要求,劳务分包人应在验收时提出,工程承包人负责处理。

17.2劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏,劳务分包人应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

18、劳务报酬

18.1本工程的劳务报酬采用固定单价方式计算;

18.2物价波动引起的价格调整方式:在本合同实施期间,劳务报酬综合单价为一次性包死,不再进行任何单价调整。

19、工程量的确认

19.1工程量计量规则:   综合单价工程量据实结算  

19.2劳务分包人按月将完成的工程量报工程承包人,由工程承包人确认。

19.3对劳务分包人未经工程承包人认可,超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量,工程承包人不予计量。

20、劳务报酬的支付

20.1预付款:本工程无预付款。

20.2进度付款:无预付款;每月按照上月现场确认完成工程量付至结算价的80%;工程完工验收合格后,付至结算价的95%;剩余5%工程款为工程质量保证金,待保修期满后一次性无息付清。付款时,分包人需提供增值税发票。

20.3劳务分包人全部工作完成,经工程承包人认可后  3  天内,劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,进行劳务报酬的最终结算。

20.4 工程承包人在向劳务分包人支付合同价款前,劳务分包人应向工程承包人开具税率为  3%     增值税专用   发票(增值税专用发票□    增值税普通发票□)否则,工程承包人有权拒绝付款并顺延付款时间;

20.5 劳务分包人开具发票的要求:劳务分包人开具的增值税发票名称须为工程承包人全称,发票备注栏必须注明建筑服务发生的所在县(市、区)、项目名称。劳务分包人按要求开具增值税专用发票必须及时,如因劳务分包人提供增值税专用发票不及时,造成工程承包人无法及时认证、抵扣发票等情形的,劳务分包人需依法向工程承包人重新开具增值税专用发票,并赔偿由此给工程承包人造成的一切损失,包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

20.6工程承包人应将合同价款支付至本合同中约定的劳务分包人银行账户。

21、施工变更

21.1施工中如发生对原工作内容进行变更,工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人(项目经理)发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:

(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;

(2)增减合同中约定的工程量;

(3)改变有关的施工时间和顺序;

(4)其他有关工程变更需要的附加工作。

21.2因变更增加工程量,劳务报酬相应增加,工期相应顺延;因变更减少工程量,劳务报酬相应减少,工期相应缩短。

21.3施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的损失,由劳务分包人承担,延误的工期不予顺延。

21.4因劳务分包人自身原因导致的工程变更,劳务分包人无权要求追加劳务报酬。

22、施工验收

22.1劳务分包人应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕,应向工程承包人提交完工报告,通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后一个月内对劳务分包人施工成果进行验收。

22.2工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时,劳务分包人应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的工程承包人的相关损失。

22.3全部工程竣工(包括劳务分包人完成工作在内)一经发包人验收合格,劳务分包人所分包的劳务作业的施工质量视为合格。但在质量保修期内劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量承担质量保修责任。

23、施工配合

23.1劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收,以及工程承包人按发包人或建筑行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时,劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。

24、违约责任

24.1当发生下列情况之一时,劳务分包人应承担违约责任:

(1)劳务分包人因自身原因延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付_5000_ 元的违约金;

(2)劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准时,劳务分包人须无偿返工修复,并向工程承包人支付_3000_元的违约金;

(3)劳务分包人拖欠农民工工资的,每发生一例,劳务分包人应向工程承包人支付_5000_元的违约金,且工程承包人有权代扣代发该部分农民工工资,并从应支付给劳务分包人的工程价款中同步扣回。

(4)劳务分包人原因发生安全事故的,劳务分包人应赔偿工程承包人相关损失并向工程承包人支付  10000  元的违约金。

(5)劳务分包人将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人的,劳务分包人应依法承担责任,并向工程承包人支付  10000  元的违约金。

(6)劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向工程承包人支付违约金_50000_ 元,劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失,延误的劳务分包人工作时间不予顺延。

24.2一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

25、合同解除与终止

25.1如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场,工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬。

25.2劳务分包人如延误本合同约定的工期(含节点工期) 10 天以上,或施工过程中分部分项工程质量不合格,工程承包人因此受到包括但不限于发包人或监理工程师的整改处罚时,工程承包人有权解除合同。

25.3劳务分包人将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人的,工程承包人有权解除合同。

25.4如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,工程承包人和劳务分包人可以协商解除合同。

25.5合同解除后,劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按工程承包人要求撤出施工场地。如劳务分包人未按要求及时撤场,给工程承包人造成的一切损失由劳务分包人承担。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件,并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后,不影响双方在本合同中约定的结算和清理条款的效力。

25.6双方履行完合同全部义务,劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果,并经工程承包人验收合格后,工程承包人将劳务报酬价款支付完毕,本合同即告终止。

26、争议

26.1工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

26.2发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:

(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

(2)调解要求停止合同工作,且为双方接受;

(3)法院要求停止合同工作。

27、不可抗力

27.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

27.2不可抗力事件发生后,劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作,劳务分包人应暂停工作。

27.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法承担:

(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由劳务分包人承担;

(2)工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;

(3)劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失,由劳务分包人自行承担;

(4)工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏,由工程承包人承担,但停工损失由劳务分包人自行承担;

(5)停工期间,劳务分包人为处理不可抗力事件留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由劳务分包人承担;

(6)工程所需清理、修复费用,由劳务分包人承担;

(7)延误的工作时间相应顺延。

27.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

28、工程质量保修

28.1保修期:1              

29、合同份数

29.1合同份数:本合同一式    份,具有同等法律效力,工程承包人执_肆_份,劳务分包人执_贰_份。

30、补充条款:

30.1、乙方授权代理人为乙方在现场的实际实施人,须服从甲方的现场管理,实施人对甲方的要求有不同意见,双方应采取及时务实的态度进行沟通协商以达成统一意见,如意见不能统一时,应及时向乙方公司反映,由乙方公司出面协商解决。

30.2、实施人代表乙方在现场组织施工,甲方须对实施方在现场的施工全过程控制,在发生争议时,甲方优先接待处理,合理、合法、妥善解决纠纷,如解决不成,乙方公司派人积极参与协调解决,达不成统一意见,可根据合同约定采取诉讼、仲裁等方式解决纠纷。

30.3、实施人代表乙方根据甲乙双方合同约定及时与甲方对接结算,并对结算结果负责,如因与甲方存在争议,实施方应根据现场情况准备书面材料同甲方协商,协商不成可向乙方公司申请参与调解,如无法达成一致意见,实施方可根据合同约定采取诉讼、仲裁等方式解决纠纷。

30.4、实施人在项目现场对劳务人员考勤所使用的考勤表须经实施人、项目本部指定管理人员审核确认后由实施人报予乙方确认,此表做为支付劳务人员工资的依据。

31、合同生效

31.1本合同在双方加盖公章并经法定代表人或授权代理人签字后生效。

31.2合同订立时间:_________

31.3合同订立地点:安徽省蚌埠市东海大道张公山路南侧

32、合同附件

32.1乙方的营业执照、组织机构代码证、授权委托书(若需要)、法定代表人身份证明书(若需要)。

工程承包人:(公章)          劳务分包人:(公章)

住    所:              住    所:

法定代表人(签字):        法定代表人(签字):

委托代理人(签字):        委托代理人(签字):

开户银行:              开户银行:

帐    号:              帐    号:

邮政编码:              邮政编码: